| Krabbendijke planning | |
|---|---|
| Dijkvak | Krabbendijke |
| PB controleproces stap | b) Planning |
Er was lang onduidelijkheid over de start van de werkzaamheden als gevolg van een juridisch geschil over de aanbesteding. Een aannemer spande een kort geding aan, omdat hij het niet eens was met de gunning van de opdracht aan een concurrent. Ondanks het feit dat deze aannemer de laatste prijs had geoffreerd, kreeg hij de opdracht niet omdat een concurrerende aannemer een betere MKI-waarde (milieu-kostenindicatorwaarde) had. De rechter bepaalde dat de aanbesteding correct was verlopen en stelde de procederende aannemer daarmee in het ongelijk. Door deze juridische procedure werd het werk pas in februari 2013 gegund, in plaats van december 2012. De opleverdatum van uiterlijk 1 oktober (voor het stormseizoen) werd niet gehaald, omdat de leverancier van de betonzuilen problemen had met de productie van duurzame betonzuilen. Hierdoor ontstond vertraging in het aanleveren van zuilen en dat had gevolgen voor de planning van de werkzaamheden op het dijktraject. Zeeweringen kreeg van waterschap Scheldestromen ontheffing om na 1 oktober (start van het stormseizoen) het werk voort te mogen zetten onder voorwaarde dat de aannemer voldoende materiaal in de buurt had om de dijk te kunnen dichten in geval van calamiteit. Op 11 oktober rondde de aannemer de dijkversterkingswerkzaamheden af.
De View-Navigation (VN) pagina's.
